Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ образец

Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию проект по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу:. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Приведение в жизнь какого-либо грандиозного плана, например, крупного строительства, начинается с разработки теоретической части — проектной документации и сметы.

А уже в соответствии с такой документацией будут проводиться сами работы. Составить большой проект, учитывая все мельчайшие технические детали, довольно сложно. За этим обращаются к профессионалам, заключая с ними договор на проектно изыскательские работы. Сложности при заключении договора на проектно изыскательские работы. Обычно, подготовка, создание и утверждение проекта — довольно длительный и напряжённый процесс.

Договор с проектным бюро или фирмой должен отражать основные моменты, которые требуются заказчику от готового проекта, ведь по нему будет производиться и строительство того здания, которое в итоге рассчитывает получить заказчик. Проект содержит достаточно много специфической информации и должен, помимо основных пожеланий заказчика по внешнему виду и функциональности здания, соответствовать и техническим и иным законодательным нормам, учитываемым при возведении объектов недвижимости.

Содержание договора на проектно изыскательские работы. Договором на проектно-изыскательские работы предписывается обязанность исполнителя проекта разработать, создать и передать заказчику документацию в виде проекта, соответствующую пожеланиям или техническому заданию, выдвигаемому клиентом.

Последний, при удовлетворительном результате работы, и принятии проекта, обязуется оплатить работу исполнителя. По сути, договор на проектные работы — это соглашение о возмездных услугах, которое отличается лишь технической стороной вопроса. В юридическом плане — это обычный гражданско-правовой договор. Практически та же ситуация и с изыскательскими работами. Возьмём то же строительство. Возведение определенного типа зданий может потребовать специфических внешних условий, как-то: определённая прочность грунта, необходимая глубина залегания водоносных слоёв и т.

Организация-исполнитель изучает необходимые внешние факторы проводит изыскания и результаты своей работы в виде письменного заключения, с приложением обосновывающих принятое решение документов, передаёт за плату заказчику.

Условия оплаты работы, приёма проекта, и согласования возникающих нестыковок, как обычно, происходят при личном обсуждении сторонами деталей и разработке письменного документа — договора. Ниже расположен типовой бланк и образец договора на проектно изыскательские работы, вариант которого можно скачать бесплатно.

Типовая форма и пример договора на проектно-изыскательские работы. Остались вопросы? First name:. Архангельская обл. Астраханская обл.

Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл.

Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл.

Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл. Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл.

Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл. Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:. Эти статьи и документы могут быть Вам полезны План-график выполнения работ образец бланк.

Акт приема-передачи выполненных работ образец бланк. Локальная смета образец бланк. Соглашение о сотрудничестве образец. Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки. Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome. Домашний юрист. Все права защищены.

Договор на выполнение проектных работ

Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию проект по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу:.

Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации.

В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.

Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом , становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами — обе стороны поровну. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе — соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления.

В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке. Добавить сайт в закладки. Договор комиссии Договор оказания услуг Договор залога Договор авторского заказа Договор управления имуществом Договор коммерческой концессии Договор лизинга Другие документы.

Калькулятор пеней по налогам. Сумма прописью. Договор на выполнение проектных работ Образец договора на проектные работы и проектирование. Проектировщик Юр. Вопросы и комментарии:. Пользовательское соглашение.

Одним из этапов капитального строительства является архитектурно-строительное проектирование. Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной документации и подготовку изысканий материалов. По сути идет изучение природных условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке. И добавьте Договор-Юрист. Сайт Договор-Юрист. Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором — никаких устных договорённостей.

Бумага и подпись — лучшее доказательство ваших намерений. Ру - актуальные образцы договоров и юридическая помощь. Ру Сообщество юристов России кодексы и образцы договоров Нельзя считать имуществом то, что приносит больше вреда, чем пользы. Войти Регистрация Добавить в закладки. Договор подряда на производство проектных и изыскательных работ 5, Тип документа: Договор. Скачать документ? Задать вопрос Запомни: Договор-Юрист. Ру — здесь есть куча образцов документов.

Предмет договора 1. Н-ске мощностью млн. Срок сдачи работ по договору: проекта - апрель г. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование или иного документа на проведение работы.

Н-ске в - гг. Стоимость работ и порядок расчетов 2. За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с четыреста двадцать тыс.

Порядок сдачи и приемки работ 3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определен СНиП 1. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки проектно-сметной документации с приложением к нему: комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора; копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы заданию на проектирование.

Заказчик в течение 45 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

При сокращении сроков выполнения работ, улучшении технико-экономических параметров разработки, повышении экспортных возможностей Заказчика от внедрения работы, за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается сто двадцать шесть тыс. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. Ответственность сторон 4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: за нарушение сроков, установленных п.

Прочие условия 5. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую проектно-сметную документацию после уплаты стоимости разработки проектно-сметной документации Заказчик использует ее по назначению. Срок действия договора и юридические адреса сторон начало 1 июня г. Адреса и расчетные счета сторон: Исполнителя: , г. Н-ск, ул. Лесная, д.

Садовая, д. К настоящему договору прилагаются: 1 задание на проектирование; 2 технико-экономическое обоснование строительства типографии; 3 исходные данные; 4 календарный план работ; 5 протокол соглашения о договорной цене на проектную продукцию на строительство типографии. Оставить комментарий к документу Считаете документ неправильным?

Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки. Без комментария оценка не будет учтена! От вашей активности качество документов будет расти. Пароль Пароль ещё раз. Уведомлять по почте о новых комментариях. Ваша оценка:. Ваш комментарий. Ответ для x. Договор о совместной деятельности в целях учреждения и обеспечения деятельности филиала для ведения реестра акционеров.

Договор поручительства к договору о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства. Договор о совместной хозяйственной деятельности. Примерный договор простого товарищества совместная деятельность.

Договор о совместной деятельности на долевое инвестирование строительства. Договор о совместной деятельности по введению обязательного медицинского страхования на территории области. Похожие документы.

Образец документа полезен? Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист. Он Вам ещё пригодится! Вы оценили ответ положительно Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе. Договор-Юрист — это юристы, кодексы и бланки Команда Договор-Юрист. Ру предлагает вашему вниманию набор актуальных юридических документов и договоров для работы с физическими и юридическими лицами.

Расчётно-кассовое обслуживание. Активные юристы не в сети. Баранов Александр Михайлович г. E-mail: komfort-kovdor ya. Лучшие юристы онлайн. Виктория Александровна г. Бондаренко Елена Валерьевна рейтинг: Майоренко Маргарита Сергеевна г. Нижний Новгород. E-mail: majorenko mail. Чечеткина Ксения Владимировна г. E-mail: moxankevich mail. Обновления кодексов Ответы юристов Петрова А.

Продать он может после получения Каким образом Вы совмещаете выпл Вообще все хотят вид Информация Контактная информация Поиск договоров Каталог юристов Адреса юридических компаний России Полезная информация Судебная практика Правила сайта. Бесплатные юридические консультации:. Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы Ответ для x.

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ

Приложение N 6. Главы администрации г. N р. Тексты приложений NN 1, 2 к Договорам о возмездном оказании услуг и подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в справочно-информационной системе не приводятся.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе. Липецка от 17 июня г. N р "Об утверждении формы муниципального контракта договора на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд" утратило силу Приложение N 6.

Форма договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Приложение N 6 к распоряжению Главы администрации г. Технические, экономические и другие требования к Проектной документации определяются техническим заданием приложение N 1 , являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

К техническому заданию прилагаются необходимые исходные данные или перечень исходных данных с указанием сроков их выдачи Заказчиком. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы определяются календарным планом приложение N 2. Приемка и оценка Проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями технического задания приложение N 1. Подрядчик имеет и по требованию Заказчика представляет лицензии на право выполнения предусмотренных договором работ, подлежащих лицензированию.

В случае привлечения Подрядчиком к выполнению отдельных разделов проекта специализированных организаций, перечень этих организаций и объемы выполняемых ими работ должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Оплата выполненных работ производится в течение 60 дней после подписания сторонами актов сдачи-приемки Проектной документации, составленных по мере готовности этапов работы в соответствии с календарным планом.

Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение о проведении встречной поставки продукции Заказчика за выполненные Подрядчиком работы. Поставка продукции осуществляется Заказчиком после подписания Дополнительного соглашения и согласования спецификации. Проектная документация, создаваемая по настоящему Договору, не может быть передана третьей стороне без письменного согласования сторон.

Стороны обязуются охранять право собственности друг друга на Проектную документацию путем соблюдения конфиденциальности ее использования. При создании изобретений и других объектов промышленной собственности в результате выполнения настоящего Договора исключительные права на эти объекты принадлежат совместно Подрядчику и Заказчику, а использование этих объектов определяется отдельным Договором, заключаемым между сторонами в случае совместной подачи заявок на патент.

При отказе Подрядчика от своих прав на промышленную собственность последняя принадлежит полностью Заказчику. При наличии в Проектной документации объектов промышленной собственности передача ее третьей стороне осуществляется на основе лицензионного Договора. В случае предполагаемого использования Подрядчиком запатентованных решений, последний ставит об этом в известность Заказчика. Заказчик рассматривает возможность приобретения лицензии на право их использования у патентовладельцев в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации и ставит об этом в известность Подрядчика.

Перечень Проектной документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется календарным планом. При завершении работ по каждому этапу Подрядчик представляет Заказчику Проектную документацию с приложением акта сдачи-приемки работ.

Передача оформленной в установленном порядке Проектной документации осуществляется по накладной в 4-х экземплярах. Дополнительные экземпляры по просьбе Заказчика выдаются за отдельную плату по предъявленному Подрядчиком платежному документу.

Заказчик при получении акта сдачи-приемки работ обязан в течение ти дней направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны в дневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

В случае досрочного выполнения работы в целом или отдельных ее этапов с согласия Заказчика последний досрочно принимает и оплачивает работу по договорной цене. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

В случае задержки выдачи Заказчиком исходных данных п. По всем неурегулированным настоящим Договором вопросам стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в Липецком областном арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в дневный срок с момента получения претензии. Дополнения и изменения Договора должны быть оформлены Дополнительным соглашением. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив Подрядчика за 20 дней до предполагаемой даты расторжения.

В случае расторжения Договора не по вине Подрядчика Заказчик обязан возместить все понесенные Подрядчиком фактические затраты в соответствии с представленным Подрядчиком актом на выполненные работы. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить материалы выполненных работ на момент расторжения Договора. Каждой стороне предоставляется право на публикацию совместных результатов работ с согласия другой стороны.

Срок действия Договора: начало - с момента подписания Договора Заказчиком и его регистрации в едином реестре договоров администрации г. Липецка, окончание - после оплаты Заказчиком последнего этапа работы. Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения и иная переписка к нему действительны, если подписаны лицами Сторон, имеющими право на совершение подобных действий, согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами Сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

Каждая Сторона при подписании настоящего Договора, а также всех изменений, дополнений и иной переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или потребовать предоставления их копий, заверенных первыми лицами соответствующей Стороны.

Техническое задание 2. Вход Регистрация. Введите адрес электронной почты:. Введите пароль:. Запомнить Забыли пароль. Форма договора подряда. Содержание Распоряжение Главы администрации г. N р "Об утверждении формы муниципального контракта

Договор на проектно изыскательские работы образец бланк

Скачать файлы документа Бланк и заполненный образец. Файлы в. DOC: Бланк договора на выполнение проектных и изыскательских работ Образец договора на выполнение проектных и изыскательских работ. Цели изысканий диверсифицируются в зависимости от типа, назначения возводимого здания и региона строительства. Так, целями могут быть:.

Виды инженерных изысканий, необходимость их исполнения регламентируются Градостроительным кодексом РФ. По результатам изысканий заказчику выдаются результаты лабораторных испытаний, обмеры, характеристики и аналогичная документация. Процесс проектирования предусматривает разработку проектно-сметной документации по всем конструктивам сооружения. Архитектурно-строительная часть определяет архитектуру здания и инженерные решения по каркасу и другим несущим конструкциям. Функциональность объекта неразрывно связана с обоснованностью инженерно-конструкторских решений проектировщиков.

Специальные разделы проекта по водоснабжению и энергоснабжению, прокладке других коммуникаций должны быть согласованы друг с другом и строительной частью. Полный проект начинается с технико-экономического обоснования и включает в себя пояснительную записку и чертежи по всем видам строительных и специальных работ. По желанию заказчика отдельно разрабатываются проект организации строительства ПОС и проект производства работ ППР , которые помогают правильно расположить грузоподъемные машины на стройплощадке и организовать работы, не нарушая технологическую последовательность процессов.

К проекту прилагаются сметы. В обязанности проектной организации входит выполнение оговоренных в контракте инженерных изысканий и проектных работ с выдачей результатов заказчику для дальнейшего капитального строительства объекта. Это же правило относится и к реконструируемым объектам.

Правильность проектных решений во многом зависит от технического задания на изыскательские работы и проектирование. Но так как все нюансы в таком сложном процессе, как строительство, предусмотреть невозможно, то качество проекта в конечном итоге проверяется в ходе строительства и дальнейшей эксплуатации здания сооружения.

Именно поэтому законодательство предусматривает долгосрочную ответственность инженеров и архитекторов за качество своей работы. Доказанные недочеты, ошибки в проекте и при проведении инженерных изысканий, повлекшие потерю несущей способности конструкций здания и последующее его обрушение, предполагают уголовную ответственность виновных независимо от срока давности.

Проекты нетиповых уникальных зданий могут быть защищены авторским правом. В этом случае в контракте оговариваются права исполнителя на сохранение конфиденциальности сделки. То есть заказчик не имеет права передавать документацию третьим лицам без согласования с автором проекта.

Контракт на выполнение изысканий и проекта строительства имеет много общего с договором строительного подряда, однако он является самостоятельным документом в силу специфики работ. Помимо Гражданского кодекса правоотношения сторон регулируются Градостроительным кодексом и законами РФ о лицензиях и об архитектурной деятельности.

Участниками договора его сторонами выступают заказчик и подрядчик. В качестве подрядчика исполнителя могут быть привлечены только лицензированные специалисты инженеры, архитекторы, проектировщики. Для осуществления договора основным условием является наличие подготовленного заказчиком технического задания. При этом заказчик может поручить оформление изначальных данных проектной организации, после чего утвердить задание на проектирование.

Все изменения в техническом задании должны своевременно доводиться до сведения проектировщиков, поскольку подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с этим документом. После проведения необходимых экспертиз и оплаты проект передается заказчику.

Разработанная изыскательская и проектно-сметная документация является собственностью заказчика и не может быть передана без его согласия третьим лицам. Ошибки, допущенные в процессе проектирования, подрядчик обязан устранить бесплатно. Данная обязанность подрядчика также должна быть отражена в тексте договора.

С учетом высокой конкуренции на строительном рынке договор также может предусматривать обязанности сторон по соблюдению конфиденциальности информации в отношении всего проекта или его части. Договор на выполнение инженерных изысканий и проектных работ является консенсуальным, то есть считается вступившим в действие после подписания. Оплата за выполненные работы обязательна, контракт — возмездный.

Права и обязанности сторон по договору взаимны. Если заказчик безосновательно отказывается принять и оплатить готовый проект, несмотря на все необходимые исправления и дополнения, подрядчик вправе продать его другому лицу. Для соблюдения всех законных формальностей проектная фирма должна дважды предупредить заказчика о своем намерении и после месяца ожидания может реализовать плоды своего труда. Распечатать Читайте также Договор воздушной перевозки Давальческий договор подряда Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ Договор на оказание охранных услуг Договор аутсорсинга IT Дзен!

На нашем Яндекс Дзен канале ещё больше особенных юридических материалов в удобном и красивом формате. Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Необходимым условием начала строительства любого объекта является проведение инженерных изысканий, на основе которых в дальнейшем разрабатывается проектная документация. Для этого заключается договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Отменить ответ. Материал дня: Кто уплачивает утилизационный сбор?

Скачать файлы документа Бланк и заполненный образец. Файлы в.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке.

Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ

Приложение N 6. Главы администрации г. N р. Тексты приложений NN 1, 2 к Договорам о возмездном оказании услуг и подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в справочно-информационной системе не приводятся.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор строительного подряда

Описание документа. В свою очередь, заказчик обязуется эти работы принять и оплатить. Как следует из определения, договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ является взаимным, возмездным и консенсуальным. К форме договора подряда на проектные работы особых требований не предъявляется. Договор заключается в простой письменной форме. На нашем сайте вы можете скачать форму договора на проектные работы, разработанную и составленную профессиональными юристами.

Приложение N 6. Форма договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Приведение в жизнь какого-либо грандиозного плана, например, крупного строительства, начинается с разработки теоретической части — проектной документации и сметы. А уже в соответствии с такой документацией будут проводиться сами работы. Составить большой проект, учитывая все мельчайшие технические детали, довольно сложно.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – заполнить и скачать юридически грамотный ✓Образец ✓Бланк ✓Шаблон договора с приложениями можно здесь!  В разделе можно составить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по образцу и скачать готовый документ. Описание документа. Дата актуализации:

.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)

.

[YANDEXREETEXTUNIQ-1-2]

.

.

.

Комментариев: 3
  1. gauconnochal

    Алексей, здравствуйте! Я не адвокат. тем не менее я стала участницей трагической ситуации ст.105 ч.1 УК Рф). Два месяца в рыданиях, отчаяние, безисходность. Но, взяла себя в руки и начала неравную борьбу со СО СК РФ. И , знаете, не зря! Со 105 переиграли СК и прокуратура на 108. Стоило это мне , очень стоило. Работали с адвокатом в одной упряжке . Знаю одно, что нужно бороться , если есть , хоть капля сомнения в расследовании любого дела! Но, хотелось, чтобы дело перевели не на 108, а на объективное расследование. Фигурант дела , не фигурант!

  2. pounence

    Качество растет ??

  3. Прокл

    Вопрос: Когда НЕ НУЖНО решать вопросы с сотрудниками ГИБДД на месте?

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.